Términos de Servicio

Bienvenido a Codence Lab. Al acceder o utilizar nuestro sitio web/servicios, aceptas estar sujeto a estos Términos y Condiciones.

1. ACUERDO A LOS TÉRMINOS

Estos Términos de Servicio (los "Términos") constituyen un acuerdo legalmente vinculante celebrado entre tú, ya sea personalmente o en nombre de una entidad ("Cliente", "tú"), y Codence Lab ("Agencia", "nosotros", "nos" o "nuestro"), respecto a tu acceso y uso de nuestros servicios, sitio web y productos digitales.

Al interactuar con nuestros servicios, aceptas que has leído, entendido y acordado estar sujeto a todos estos Términos.

2. SERVICIOS Y ALCANCE

Codence Lab proporciona arquitectura digital, branding, ingeniería de software y servicios de automatización (los "Servicios"). El alcance específico del trabajo, entregables, cronogramas y tarifas se detallarán en una Propuesta o Declaración de Trabajo ("SOW") separada acordada por ambas partes. Cualquier solicitud fuera del SOW acordado será considerada "Creep de Alcance" y estará sujeta a facturación adicional.

3. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

A menos que se indique lo contrario, los Servicios y entregables específicos son nuestra propiedad exclusiva.

• Al Pago Completo: Tras la finalización del proyecto y el pago total de todas las tarifas, Codence Lab otorga al Cliente una licencia perpetua, no exclusiva y mundial para usar, reproducir y mostrar los Entregables Finales.

• Propiedad de la Agencia: Codence Lab retiene la propiedad de todos los borradores preliminares, conceptos, diseños no utilizados y bibliotecas de código subyacentes, marcos o "Tecnología de Fondo" utilizados para crear los entregables.

• Derechos de Portafolio: Nos reservamos el derecho de mostrar los Entregables Finales en nuestro portafolio, sitio web y redes sociales para fines promocionales.

4. INFRAESTRUCTURA DESCENTRALIZADA (USO DE SUBCONTRATISTAS)

El Cliente reconoce que Codence Lab opera como un Hub Estratégico utilizando una red de socios especializados. Nos reservamos el derecho a utilizar contratistas de terceros, agencias estratégicas o socios externos ("Células Tácticas") para realizar partes específicas de los Servicios. Codence Lab sigue siendo el único punto de contacto y es completamente responsable de la calidad y entrega oportuna del trabajo producido por sus socios.

5. OBLIGACIONES DEL CLIENTE

Para que el proyecto sea exitoso, el Cliente acepta:

• Proporcionar acceso necesario a cuentas, datos y activos de manera oportuna.

• Proporcionar retroalimentación dentro de [X] días hábiles para evitar la paralización del proyecto.

• Atenerse al calendario de pagos definido en el SOW.

6. TÉRMINOS DE PAGO

• Depósito: Se requiere un depósito no reembolsable (típicamente del 50%) para iniciar cualquier proyecto.

• Saldo Final: El saldo restante se debe al finalizar el proyecto, antes de la entrega de archivos finales o el lanzamiento del sitio web.

• Cargos por Retardos: Las facturas no pagadas dentro de [X] días de la fecha de vencimiento están sujetas a un cargo por demora de [X]% por mes.

7. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Hasta el máximo permitido por la ley, Codence Lab no será responsable por ningún daño indirecto, consecuente o especial, incluyendo la pérdida de ganancias o datos, que surjan del uso de nuestros servicios. Nuestra responsabilidad total no excederá el monto total pagado por el Cliente a la Agencia por el proyecto específico en cuestión.

8. TERMINACIÓN

Cualquiera de las partes puede dar por terminado el acuerdo con aviso por escrito si la otra parte viola estos Términos. En caso de terminación por parte del Cliente, el Cliente deberá pagar por todo el trabajo completado hasta la fecha de terminación.

9. LEY APLICABLE

Estos Términos se regirán y se definirán de acuerdo con las leyes de Argentina. Aceptas irrevocablemente que los tribunales de Rosario, Santa Fe, tendrán jurisdicción exclusiva para resolver cualquier disputa que pueda surgir en relación con estos términos.